Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Типовой договор на изготовление продукции». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ. Заказчик назначает лиц, ответственных за проведение приёмки результата Работ по соответствующему Заказу в течение максимум 5-и рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя о готовности результата Работ к сдаче.
Ассортимент, характеристики и стоимость результата работ указываются сторонами в Спецификации (Приложении N 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Образец договора на изготовление продукции
Цена единицы продукции составляет ____________________, и на срок действия настоящего Договора остается неизменной.
В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменением Цены продукции, СТОРОНЫ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного уведомления ПРОИЗВОДИТЕЛЯ о его расторжении.
Готовые изделия, не полученные Заказчиком свыше ____ дней, могут быть реализованы Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.
При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.
В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранения готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС _____ (_________) рублей.
Договор на производство и поставку продукции
Таким образом, раздел договора «Права и обязанности сторон» является неотъемлемой частью соглашения на изготовление. В нем прописываются все права участников сделки (заказчика и исполнителя) и обязательства, которые каждый участник обязан выполнить для результативного завершения сделки.
При поступлении материалов и сырья Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что они поступили на давальческих условиях.
Вернуть Заказчику после окончания действия настоящего Договора в исправном состоянии предоставленное им оборудование, инструкции и техническую документацию.
Готовые изделия передаются одной партией, и только после полной оплаты цены договора Заказчиком. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности изделий за ____ дней до передачи.
Срок изготовления продукции определен в каждой Договоре купли-продажи в отдельности (по форме Приложения №2) к настоящему Договору.
На указанный Вами адрес эл.почты отправлено письмо с инструкциями для восстановления пароля. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик может назначить независимую экспертизу, фиксирующую указанные недоставки, их характер и причины возникновения, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору.
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и материалами изготовить __________________________________________в количестве ____шт. , и передать их в собственность Заказчика после полной оплаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в сборе.
Формы договоров. Примеры договоров. Шаблоны договоров. Бланки документов. Библиотека образцов договоров. Скачать бесплатно.
Исполнитель несет ответственность за гибель, утрату, порчу переданных ему Заказчиком материалов и оборудования, произошедших не по вине Заказчика, в размере понесенных Заказчиком убытков.
Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.
В случае несвоевременного окончания выполнения Работ по соответствующему Заказу, Заказчик имеет право требовать с Исполнителя уплаты пени в размере 0,3% от общей цены Работ данному Заказу за каждый день просрочки.
Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.
Выполнение работ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ начинается с момента поступления на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА суммы аванса в размере, указанном в п.2.5.1. настоящего Договора.
На странице представлен образец бланка документа «Контракт (договор подряда) на изготовление изделия из комплектующих заказчика (оплата в у.е.; с условием об уведомлении о готовности результата работ)» с возможностью скачать его в формате DOC и PDF.
Договор на изготовление относится к довольно распространённому виду гражданско-правовых соглашений. К примеру, для изготовления мебели или кого-либо другого предмета для дома, потребуется предварительно оформить договор на изготовление.
Заказчиком, при оформлении такого договора могут быть, как физлица, так и лица юридические. В качестве исполнителя – в большей части являются юридические лица, предоставляющие услуги по изготовлению. Однако исполнителями могут быть и физлица.
При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.
Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.
Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.
История изменений сохраняется!
Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора.
Претензии (рекламации) по поводу качества изделий предъявляются немедленно после обнаружения несоответствий по качеству, но не позднее одного месяца от даты поставки.
Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику (или: утилизируются Подрядчиком).
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента в соответствии с условиями настоящего Договора и Заказов к нему выполнять работы по изготовлению ________(далее «Работы»), а также сдавать их результат Заказчику.
Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.
Отгрузка производится после получения Исполнителем 100% оплаты за отгружаемые изделия согласно п. 2.3 настоящего договора.
В течение ____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.
Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).
Совместная многопользовательская работа в документе!
Договор изготовления и поставки продукции используется на практике довольно часто. В нашем сервисе можно скачать договор на изготовление и поставку продукции, образец которого соответствует всем требованиям действующего законодательства.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК по каждому Заказу в отдельности, оформляют Договор купли-продажи, с обязательным указанием количества продукции, стоимость Заказа, сформированная на условиях настоящего Договора.
Заполняя данный раздел договора, нужно предусмотреть, чтобы в соглашении на изготовление заказа чётко указывался предмет, который отмечен в заявке заказчика.
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЗАКАЗЧИКА
В случае нарушения Подрядчиком сроков окончания работ указанных в п. 4.1.2. договора, Подрядчик оплачивает неустойку в размере 0,1% от общей цены договора за каждый день просрочки, за исключением случаев указанных в п. 4.2.
Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.